公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-002

证券代码：874843 证券简称：思安新能 主办券商：国投证券
思安新能源股份有限公司重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展
（一）挂牌公司所处的当事人地位：原告

（二）收到受理通知书的日期：2025 年 1 月 23 日

（三）诉讼受理日期：2025 年 1 月 23 日

（四）受理法院的名称：西安市雁塔区人民法院
（五）反诉情况：有
（六）本案件的最新进展：

2026 年 1 月 9 日，北京兆阳光热技术有限公司提起反诉，公司于 2026 年 1
月 20 日收到了西安市雁塔区人民法院送达的《反诉状》。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人基本信息
1、 原告（反诉被告）

姓名或名称：思安新能源股份有限公司

法定代表人：邢玉民

与挂牌公司的关系：挂牌公司
2、 被告一（反诉原告）

姓名或名称：北京兆阳光热技术有限公司（以下简称“兆阳光热”）

法定代表人：刘阳

与挂牌公司的关系：挂牌公司持股 70%的子公司的少数股东

公告编号：2026-002

3、 被告二

姓名或名称：四川苏能电力工程设计有限公司（以下简称“四川苏能”）

法定代表人：刘伟文

与挂牌公司的关系：无
4、 被告三

姓名或名称：刘阳

与挂牌公司的关系：挂牌公司持股 70%的子公司的少数股东的法定代表人5、第三人

姓名或名称：格尔木思安综合能源服务有限公司（以下简称“格尔木思安”）
法定代表人：沙飞鹤

与挂牌公司的关系：挂牌公司持股 70%的子公司
（二）案件事实及纠纷起因：

2022 年 12 月，公司与兆阳光热、北京兆阳能源技术有限公司签订《青海盐
湖光热供热水项目投资合作协议》（以下简称“《合作协议》”），约定公司受让格尔木思安 70%的股权，且兆阳光热在《合作协议》中对“青海盐湖 2 万吨/年碳酸锂项目太阳能供热工程”项目（以下简称“本项目”）的建设期限、运行效果进行相应承诺，四川苏能出具书面承诺，认可兆阳光热在《合作协议》中的承诺事项。

《合作协议》约定的项目建设期到期后，兆阳光热、四川苏能未能按期完成资产建设及移交，直至 2025 年 1 月才将相应的资产交付试运营。期间，兆阳光热、四川苏能共同向公司出具申请函，载明由于其自身原因导致工期延后，申请公司提前支付款项，并因此对公司投入资金的投资收益率进行承诺。

2025 年 1 月，公司根据上述协议以及相关承诺函等的约定，要求兆阳光热
就延期交付及投资收益率未达标等承担责任。但经对接，双方无法达成一致，在协商未果的情况下，公司于2025年1月23日向西安市雁塔区人民法院提起诉讼，要求相关方赔偿违约金、投资回报差额损失。2025 年 4 月，四川苏能向西安市
雁塔区人民法院提出管辖权异议。2025 年 5 月 12 日，本案首次开庭审理，法庭
认为四川苏能提出的异议不属于管辖权问题。2025 年 5 月 22 日，本案第二次开

公告编号：2026-002

庭审理；2025 年 7 月 8 日，本案第三次开庭审理；2025 年 7 月 24 日，选定本案
鉴定机构；2025 年 10 月 29 日，本案第四次开庭审理。

（三）诉讼请求和理由

诉讼请求：

一、判令被告兆阳光热、四川苏能共同向原告支付延期交付资产的违约金42,328,805.56 元；

二、判令被告兆阳光热、四川苏能共同向原告支付 2023 年度、2024 年度的
投资回报损失 8,897,642.49 元；

三、判令被告刘阳对前述第一、第二项债务承担连带债务；

四、判令三被告共同承担本案的全部诉讼费用，包括但不限于本案的受理费、保全费用、鉴定费等。
（四）反诉的内容及理由

反诉内容：

1、请求判定解除兆阳光热（反诉人）与公司（被反诉人）之间签订的《合作协议》；

2、请求判定公司（被……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。