公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-039

证券代码：873868 证券简称：腾奇科技 主办券商：浙商证券
江苏腾奇电力科技股份有限公司重大诉讼公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展
（一）挂牌公司所处的当事人地位：原告

（二）收到受理通知书的日期：2025 年 12 月 11 日

（三）诉讼受理日期：2025 年 12 月 11 日

（四）受理法院的名称：三门县人民法院
（五）反诉情况：无
（六）本案件的最新进展：

已立案受理，等待一审开庭审理。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人基本信息
1、 原告

姓名或名称：浙江腾奇散热器科技有限公司

法定代表人：蔡文欢

与挂牌公司的关系：控股子公司
2、 被告一

姓名或名称：中环建设工程（河南）有限公司

法定代表人：杨道炬

与挂牌公司的关系：无

公告编号：2025-039

3、 被告二

姓名或名称：上海温桥实业有限公司

法定代表人：杨立佩

与挂牌公司的关系：无
（二）案件事实及纠纷起因：

2024 年 10 月 21 日，原告与被告一签订《工程建设工程施工合同》(以下简
称“《合同》”),约定由被告一承包原告“年产 2 万台套数智化变压器用散热器研发及制造项目”新建厂房建设工程施工项目，同时合同就工程承包范围、承包方式、合同工期、质量标准、工程价款支付方式及违约责任等核心权利义务内容作出了约定。

《合同》签订后，原告按约付款。案涉工程原定工期应于 2025 年 4 月 22
日完工，但被告一的施工进度严重逾期。为此，原告曾多次催促被告一尽快完工。
原告与被告一于 2025 年 9 月 18 日专门召开了会议并形成《年产 2 万台套数智化
变压器用散热器研发及制造项目会议纪要》(以下简称“《会议纪要》”)，约定涉案工程必须在 2025 年国庆节前确保竣工验收合格，同时确保竣工验收后在 15个工作日内确保消防验收合格，如有任何一时间点再逾期，违约金由原定违约金标准提高至每逾期一日按 10 万元计算。但被告一未能按照《会议纪要》的约定实现竣工验收合格。

案涉工程在竣工验收前存在多处严重质量问题，为此，2025 年 10 月 12 日，
原告与被告一签订《协议》，被告一承诺最迟于 2025 年 11 月 30 日整改到位，
若未能在 2025 年 11 月 30 日整改到位，每逾期一日应向原告支付 10 万元违约金;
逾期超过五天，原告有权委托第三方整改，产生的所有费用、损失均由被告一承
担。截至 2025 年 11 月 30 日，被告一仍未能对存在的质量问题整改到位。被告
一的工期严重逾期，给原告造成了巨大经济损失，原告有权按约要求被告一承担违约责任。

另查明，被告二系被告一的全资股东，应对被告一所负债务承担连带清偿责任。为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼。

公告编号：2025-039

（三）诉讼请求和理由

一、请求判令被告一向原告支付违约金暂计 20300000 元(按 10 万元/天的标
准暂算至 2025 年 12 月 5 日),实际按 10 万元/天的标准计算至质量问题整改合格
之日；

二、请求判令被告一向原告支付质量问题的整改费用，具体费用待司法鉴定后确定；

三、请求判令被告二对第一、二项诉讼请求承担连带清偿责任；

四、请求判令本案的诉讼费用由二被告承担。
三、本次诉讼案件进展情况

无。
四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施
（一）对公司经营方面产生的影响：

由于本次诉讼尚未判决，对生产经营暂未产生影响。
（二）对公司财务方面产生的影响：

由于本次诉讼尚未判决，对公司财务方面暂未产生影响。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
（三）公司采取的应对措施：

公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
五、其他应说明的事项

无。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。